Aviso legal
Titular del sitio web y del nombre comercial
- Nombre: Eduardo López
- DNI: 54229262T
- Domicilio: Calle Corregidor Diego de Valderrábano, 25G, 28030 Madrid
- Correo de contacto: presupuestos@arechavalaobras.es
- Nombre comercial: Arechavala Obras y Reformas
- Sitio web: https://www.arechavalaobras.es
- Nota: «Arechavala Obras y Reformas» es una denominación comercial no registrada como marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
El titular es responsable exclusivamente de la titularidad del dominio, del nombre comercial y de los contenidos informativos publicados en este sitio web. No presta servicios de construcción ni de reforma, no interviene en la ejecución de las obras y no es parte del contrato de obra que el cliente celebra.
Responsable de facturación y de ejecución de obra
La facturación y la ejecución material de todas las obras anunciadas y contratadas a través de este sitio web se realizan en régimen de contrato de colaboración con el siguiente profesional, que asume la responsabilidad técnica única sobre las mismas:
- Nombre: Dmitri Stahii
- NIE: X4776260B
- Dirección profesional: C/ Pinos Baja nº 38, Bjo, 28039 Madrid (Madrid)
- Teléfono: +34 622 677 065
Dmitri Stahii presupuesta, contrata, ejecuta, factura y responde de los trabajos frente al cliente, y es el único responsable técnico de la planificación, la dirección y el resultado material de las obras. Facilita sus datos fiscales completos en el presupuesto, el contrato de obra y la factura.
Relación contractual y responsabilidad
Este sitio web es un medio de difusión comercial. La información publicada tiene carácter meramente informativo y no constituye oferta vinculante: la única oferta vinculante es el presupuesto escrito, firmado y aceptado por el cliente y por Dmitri Stahii.
El contrato de obra se celebra directa y exclusivamente entre el cliente y Dmitri Stahii. En consecuencia, corresponden en exclusiva a este último la ejecución de los trabajos, los plazos, los precios, las garantías legales de la edificación, la responsabilidad civil derivada de la obra, las obligaciones laborales y de Seguridad Social del personal que intervenga, la prevención de riesgos laborales, la gestión de residuos y la tramitación de licencias, autorizaciones y boletines.
El titular del sitio web queda ajeno a dicha relación contractual y no asume responsabilidad alguna por los daños, defectos, retrasos, incumplimientos o reclamaciones derivados de la contratación o de la ejecución de las obras. Cualquier reclamación relativa a una obra debe dirigirse a Dmitri Stahii en la dirección profesional indicada más arriba.
Condiciones de uso
El acceso a esta web implica la aceptación de las condiciones recogidas en este aviso. Ni el titular de la web ni el empresario prestador de los servicios se hacen cargo del mal uso que pueda hacerse de los contenidos publicados, que son meramente informativos.
Propiedad intelectual
Todos los contenidos (textos, fotografías, logotipos, diseño) son propiedad de su titular o de sus respectivos autores y están protegidos por la normativa de propiedad intelectual. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin autorización previa por escrito.
Legislación aplicable
La relación entre el titular y los usuarios se rige por la legislación española vigente. Para cualquier controversia serán competentes los Juzgados y Tribunales del domicilio del titular, salvo que la ley imponga otro fuero.